欢迎访问重庆法律咨询网！
合同编号：______________
承揽人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
职務(wù)：_________________________________
委托代理(lǐ)人：___________________________
身份证号码：___________________________
通讯地址：_____________________________
邮政编码：_____________________________
联系人：_______________________________
電(diàn)话：_________________________________
传真：_________________________________
帐号：_________________________________
電(diàn)子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
职務(wù)：_________________________________
委托代理(lǐ)人：___________________________
身份证号码：___________________________
通讯地址：_____________________________
邮政编码：_____________________________
联系人：_______________________________
電(diàn)话：_________________________________
传真：_________________________________
帐号：_________________________________
電(diàn)子信箱：_____________________________
双方為(wèi)了保证全面地履行各自的义務(wù)，签订本合同，共同信守执行。
第一条 承揽人加工定作物(wù)的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物(wù)名称 | 型号 | 规格 | 质量要求 | 计量单位 | 数量 | 加工费 | |
单位 | 总价 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用(yòng)承担
定作物(wù)名称 | 完工时间 | 检验时间和地点 | 检验标准及方法 | 包装标准 | 包装费承担 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担
定作物(wù)名称 | 交付时间 | 交付地点 | 运输方法 | 运输价款承担 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四条 定作人提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料
材料名称 | 型号 | 规格 | 质量要求 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 图纸、技术资料及交付时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称 | 交付时间 | 交付地点 | 交付数量 | 包装要求 | 检验方法 | 运输方法和运费承担 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第六条 图纸提供
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理(lǐ)的，在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的____日内答(dá)复
第七条 转包
1．定作人（是／否）同意将定作物(wù)的主要工作交由第三人完成；可(kě)以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
3．承揽人未经定作人同意将主要工作交由第三人的，定作人有(yǒu)权解除合同。
4．承揽人可(kě)以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
第八条 保密
承揽人应当就以下方面保守秘密：________________，未经定作人许可(kě)，不得留存复制品或者技术资料。
第九条 变更的损失
定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第十条 协助
1．承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：______________________________。
2．定作人不履行协助义務(wù)致使承揽工作不能(néng)完成的，承揽人可(kě)以催告定作人在______天内履行协助义務(wù)，并可(kě)以顺延履行期限。
3．定作人逾期不履行协助义務(wù)的，承揽人可(kě)以解除合同。
第十一条 监督
承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。
第十二条 保管
承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。
第十三条 加工费结算办法与时间
_____________________________________。
第十四条 付款
定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付定金_________元；定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付预付款_________元。定作人不履行合同的，无权请求返还定金。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可(kě)以把预付款抵作违约金和赔偿金，有(yǒu)余款可(kě)以请求返还。
第十五条 留置
定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是／否）可(kě)以留置定作物(wù)。
第十六条 本合同解除的条件：
1．定作人可(kě)以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人，并承担由此给承揽人造成的损失。
2．合同期限届满，双方不再续签本合同；
3．双方通过书面协议解除本合同；
4．因不可(kě)抗力致使合同目的不能(néng)实现的；
5．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行為(wèi)表明不履行合同主要义務(wù)的；
6．当事人有(yǒu)其他(tā)违约或违法行為(wèi)致使合同目的不能(néng)实现的；
第十七条 质量保证
承揽人对定作物(wù)的质量负责的期限為(wèi)：_________。其保证质量的前提条件為(wèi)：_______________________。
第十八条 违约责任
1．承揽人的违约责任
（1）承揽人如未按合同规定的质量交付定作物(wù)，定作人同意利用(yòng)的，应当按质论价；不同意利用(yòng)的，承揽人应当负责修理(lǐ)或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有(yǒu)权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。
（2）承揽人交付定作物(wù)的数量少于合同规定的，定作人仍然需要的，承揽人应当照数补齐，补交部分(fēn)按逾期交付处理(lǐ)；定作人不再需要的，有(yǒu)权解除合同，因此造成的损失由承揽人赔偿。
（3）因承揽人包装不善造成定作物(wù)毁损的，由承揽人赔偿损失。
（4）承揽人逾期交付定作物(wù)，应当向定作人偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分(fēn)的价款总额的_________‰偿付违约金。
（5）承揽人不能(néng)交付定作物(wù)的，应向定作人偿付不能(néng)交付定作物(wù)部分(fēn)价款总值_________％的违约金。
（6）由承揽人负责送货的，如运输中造成定作物(wù)损坏，承揽人应当负责修理(lǐ)，达到合同规定的质量要求，否则定作人有(yǒu)权拒收。
2．定作人的违约责任
（1）定作人如中途变更定作物(wù)的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽人因此造成的损失。
（2）定作人如中途废止合同，应偿付承揽人未履行部分(fēn)定作物(wù)价款总值_________％的违约金。
（3）定作人如未按合同规定的时间向承揽人提供图纸和其它技术资料，除交付定作物(wù)的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人因停工待料的损失。
（4）定作人如超过合同规定日期付款，应当比照中國(guó)人民(mín)银行有(yǒu)关延期付款的规定，向承揽人偿付违约金。
（5）定作人如无故拒绝接收定作物(wù)，应当赔偿承揽人因此造成的损失。
（6）定作人如变更交付定作物(wù)地点，应承担因此而多(duō)支出的费用(yòng)。
第十九条 声明及保证
承揽人：
1．承揽人有(yǒu)权签署并有(yǒu)能(néng)力履行本合同。
2．承揽人签署和履行本合同所需的一切手续（________________）均已办妥并合法有(yǒu)效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具體(tǐ)行政行為(wèi)。
定作人：
1．定作人有(yǒu)权签署并有(yǒu)能(néng)力履行本合同。
2．定作人签署和履行本合同所需的一切手续（________________）均已办妥并合法有(yǒu)效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具體(tǐ)行政行為(wèi)。
第二十条 通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文(wén)件往来及与本合同有(yǒu)关的通知和要求等，必须用(yòng)书面形式，可(kě)采用(yòng)_________（书信、传真、電(diàn)报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可(kě)采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：______________________________。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十一条 合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成為(wèi)合同不可(kě)分(fēn)割的部分(fēn)。未经双方签署书面文(wén)件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十二条 合同的转让
除合同中另有(yǒu)规定外或经双方协商(shāng)同意外，本合同所规定双方的任何权利和义務(wù)，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十三条 争议的处理(lǐ)
1．本合同受中华人民(mín)共和國(guó)法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商(shāng)解决，也可(kě)由有(yǒu)关部门调解；协商(shāng)或调解不成的，按下列第____种方式解决
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民(mín)法院起诉。
第二十四条 不可(kě)抗力
1．如果本合同任何一方因受不可(kě)抗力事件影响而未能(néng)履行其在本合同下的全部或部分(fēn)义務(wù)，该义務(wù)的履行在不可(kě)抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可(kě)抗力事件影响的一方应尽可(kě)能(néng)在最短的时间内通过书面形式将不可(kě)抗力事件的发生通知另一方，并在该不可(kě)抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可(kě)抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能(néng)履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可(kě)抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成為(wèi)不可(kě)能(néng)或不实际的一方，有(yǒu)责任尽一切合理(lǐ)的努力消除或减轻此等不可(kě)抗力事件的影响。
3．不可(kě)抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商(shāng)决定如何执行本合同。不可(kě)抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义務(wù)。如不可(kě)抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能(néng)力，则双方可(kě)协商(shāng)解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可(kě)抗力一方无须為(wèi)此承担责任。当事人迟延履行后发生不可(kě)抗力的，不能(néng)免除责任。
4．本合同所称“不可(kě)抗力”是指受影响一方不能(néng)合理(lǐ)控制的，无法预料或即使可(kě)预料到也不可(kě)避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分(fēn)的履行在客观上成為(wèi)不可(kě)能(néng)或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行為(wèi)或法律规定等。
第二十五条 合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可(kě)以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理(lǐ)解对本合同作出合理(lǐ)解释。该解释具有(yǒu)约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十六条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有(yǒu)关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可(kě)以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均為(wèi)本合同不可(kě)分(fēn)割的组成部分(fēn)，与本合同具有(yǒu)同等的法律效力。
第二十七条 合同的效力
1．本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用(yòng)章之日起生效。
2．有(yǒu)效期為(wèi)_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有(yǒu)同等法律效力。
承揽人（盖章）：_________ 定作人（盖章）：__________
法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：______
委托代理(lǐ)人（签字）：_____ 委托代理(lǐ)人（签字）：______
签订地点：_______________ 签订地点：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
中國(guó)法律网http://www.chongqinglaw.com守诚信用(yòng)的原则，忠实于委托人的利益。认真负责地执行委托人的委托任務(wù)，积极协助双方為(wèi)律师事務(wù)所，律师与当事人，為(wèi)当事人提供法律服務(wù)。当事人可(kě)以根据自身情况，寻找对应专业的律师，类似的案例解决法律问题。在此过程中，如自身对法律问题比较模糊，也可(kě)以咨询中國(guó)律师网客服。当然、如果你比较了解法律，但还是有(yǒu)一些疑惑，也可(kě)以查询类似的案例，法律条文(wén)解读，解决自身的法律问题。
严格来说是关于法律的信息网站，该信息提供法律知识，它通过介绍律师提供法律服務(wù)，而不直接提供诉讼法律服務(wù)，此内容无意替代律师建议。如果您对法律法规有(yǒu)任何问题，请務(wù)必与立法机关、司法机关、行政机关颁行生效的原文(wén)核对。如果您对法律问题有(yǒu)任何疑问，请務(wù)必咨询您的律师或其他(tā)合格的法律工作者。
重庆市海王星科(kē)技大厦众创空间
023-8825-6629
© Copyright 2008-2020 | 中律网保留所有(yǒu)权利 本站由上智科(kē)技提供技术支持
使用(yòng)本网站将受制于明确规定的使用(yòng)条款。使用(yòng)本网站即表示您同意遵守这些通用(yòng)服務(wù)条款
评论
成為(wèi)第一个评论者
发表评论
评论